Çin'den Alacağınız Mallarda Gecikme Durumunda Yeni Bir Teslim Tarihi Taahhüdünde Bulunmayın

Gecikmelerden sonra yeni teslimat tarihlerini kabul etmeye devam ederseniz, hak talebinde bulunma şansınızı kaybedersiniz.

Çinli bir tedarikçi zamanında teslim edemediğinde, muhtemelen teslimatı geciktirmek için sizden izin isteyecektir.

Halihazırda bir ön ödeme yaptığınız ve biraz daha geç bir teslimatı kabul edebileceğiniz için, bir e-posta veya ek bir sözleşme ile yeni bir teslimat tarihini kabul edebilirsiniz.

Ancak yeni teslimat tarihi yaklaştıkça Çinli tedarikçi teslimatın bir kez daha ertelenmesini isteyebilir. Dahası, avans ödemesini keserek sizi gecikmeyi kabul etmeye zorlayacaklardır. Yine, bir e-postada veya ek bir sözleşmede başka bir tarihi kabul etmeniz gerekir.

Sonunda, Çinli tedarikçi size en son teslim tarihinden bir ay sonra teslim eder. Ve bu, başlangıçta sözleşmede üzerinde anlaşmaya vardığınız teslim tarihinden altı ay sonradır.

Çinli tedarikçinin altı aylık geç teslimat için size tazminat ödemesini bekleyebilirsiniz. Ancak bir Çin mahkemesi, tedarikçinin teslimatı yalnızca bir ay geciktirdiğini tespit edecek. Bu nedenle, beklediğinizin yalnızca altıda birine hakkınız var.

Bu neden oluyor?

Bunun nedeni, yeni teslimat tarihlerini kabul ederek tedarikçinin önceki geç teslimat tazminatından feragat etmiş olmanızdır.

Ne yapmalıyım?

E-postanızda veya ek sözleşmenizde böyle bir beyanda bulunsanız iyi olur:

"Bir ay içinde teslim etmek istiyorsanız, lütfen bunu zamanında yapın, ancak kararlaştırılan mevcut teslim tarihimizin hala bu ay olduğunu lütfen unutmayın."

Başka bir deyişle, tedarikçiyi yeni tarihte teslimat yapmaya teşvik ediyorsunuz, ancak önceki teslimat tarihindeki sözleşmeden feragat etmiyorsunuz.

---

Sınır ötesi ticaret ve borç tahsilatı konusunda desteğe mi ihtiyacınız var?
CJO Globalekibi size Çin ile ilgili sınır ötesi ticaret risk yönetimi ve borç tahsilatı hizmetleri sunabilir, bunlara aşağıdakiler dahildir: 
(1) Ticari Uyuşmazlık Çözümü
(2) Borç toplama
(3) Kararlar ve Ödüller Toplama
(4) İflas ve Yeniden Yapılandırma
(5) Şirket Doğrulaması ve Durum Tespiti
(6) Ticaret Sözleşmesi Hazırlama ve İnceleme
Hizmetlerimize ihtiyacınız varsa veya hikayenizi paylaşmak istiyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Müşteri Yöneticisi: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
Hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız CJO Global, lütfen tıklayın okuyun. hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız CJO Global hizmetler, lütfen tıklayın okuyun. Devamını okumak isterseniz CJO Global yazılar, lütfen tıklayın okuyun.

---

Fotoğraf Agê Barros on Unsplash